8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме

^ 8. ПРОЕКТ Контракта


Контракт поставки № ____

г. Москва «__» _________ 20___ г.


ГУП МО «Мострансавто», называемый в предстоящем «Покупатель», в лице генерального директора ^ Разумного Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________ (для юридических лиц указываются полное наименование 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для личных бизнесменов - фамилия, имя, отчество, основной муниципальный регистрационный номер личного бизнесмена (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место проживания 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме), называемый в предстоящем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вкупе называемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Штатского кодекса Русской Федерации, Федерального закона от 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках продуктов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и другого законодательства Русской Федерации и Столичной области на основании результатов размещения заказа методом проведения открытого аукциона в электрической форме на 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме право заключения договора на поставку тс для организации транспортного обслуживания пассажиров в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 в г. Сочи, протокол № _______ от _____ г., заключили реальный Контракт (дальше - Контракт 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю продукты в количестве и ассортименте, обозначенных в Спецификации поставляемых продуктов (приложение № 1 к истинному Договору), являющейся неотъемлемой частью реального Контракта (дальше - продукт, продукты 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме), в сроки, установленные в Графике поставки (приложение № 2 к истинному Договору), являющемся неотъемлемой частью реального Контракта.

Поставляемый продукт должен быть новым продуктом (продуктом, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме, подмену составных частей, восстановление потребительских параметров) и выпущенным не ранее 2012 г.

1.2. Поставка продукта осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки силами и за счет Поставщика является доставка продукта 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме Покупателю на склад по адресу: Столичная область г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 128.

1.3. Государством происхождения поставляемого продукта является ________

Документы, подтверждающие страну происхождения:

- ____________________________________________.

1.4. Клиент обеспечивает оплату продуктов в установленных Контрактом порядке, форме и 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме размере.

Статья 2. Стоимость Контракта и порядок расчетов

2.1. Стоимость Контракта составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (______) рублей__ (___) копеек (дальше - Стоимость Контракта).

2.2. Оплата по Контракта осуществляется в рублях Русской Федерации.

2.3. Стоимость Контракта включает общую цена 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме всех продуктов, уплачиваемую Покупателем Поставщику за полное выполнение Поставщиком собственных обязанностей по поставке продуктов по Договору.

2.4. Стоимость Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без конфигурации предусмотренных Контрактом количества продуктов и других критерий выполнения 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме Контракта.

2.5. Цена упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию включены в Стоимость Контракта

2.6. Оплата по Договору осуществляется методом безналичного расчета 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме в течение 15-ти банковских дней, после соответствующей и полной поставки всего продукта, предусмотренного Спецификацией поставляемых продуктов (приложение № 2 к Договору), на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами Актов приемки-передачи продукта в 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме согласовании с п. 4.13 реального Контракта, товарно-транспортных затратных (п. 4.10 реального Контракта) и на основании счета на оплату. В случае конфигурации собственного расчетного счета Поставщик должен в течение 1 (1-го) рабочего денька в письменной форме сказать 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме об этом Покупателю с указанием новых реквизитов расчетного счета. В неприятном случае все опасности, связанные с перечислением Покупателем денег на обозначенный в реальном Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

Обязательства Покупателя по оплате Цены 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме Контракта числятся исполненными с момента списания денег в размере, составляющем Стоимость Контракта, с банковского счета Покупателя, обозначенного в ст. 14 реального Контракта.

Статья 3. Сроки поставки

3.1. В рамках выполнения реального Контракта поставка продукта Покупателю осуществляется 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме в согласовании с Графиком поставки (приложение 2 к истинному Договору), являющимся неотъемлемой частью реального Контракта.

3.2. Сразу с подписанием реального Контракта Стороны должны подписать График поставки.

Статья 4. Порядок приемки продуктов

4.1. Приемка продукта по 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме количеству и качеству делается в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

- "О порядке приемки продукции производственно-технического предназначения и продуктов народного употребления по качеству" № П-7 от 25 апреля 1966 г.;

- "О 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме порядке приемки продукции производственно-технического предназначения и продуктов народного употребления по количеству" № П-6 от 15 июня 1965 г.

4.2. Поставщик должен согласовать с Покупателем четкое время и дату поставки (если последняя не зафиксирована в Графике 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме поставки (приложение № 2 к истинному Договору).

4.3. Поставщик поставляет продукты Покупателю по адресу, обозначенному в п.1.2 реального Контракта, своим транспортом либо с привлечением транспорта третьих лиц за собственный счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком своими техническими средствами либо за собственный счет.

4.4. Продукты, поставляемые Поставщиком Покупателю, должны соответствовать техническим чертам, обозначенным в Техническом задании на поставку тс 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме для организации транспортного обслуживания пассажиров в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 в г. Сочи (приложение № 3 к истинному Договору, являющееся неотъемлемой частью реального Контракта) (дальше – Техническое задание).

При выполнении Контракта 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме по согласованию Покупателя с Поставщиком допускается поставка продукта, качество, технические и многофункциональные свойства (потребительские характеристики) которого являются усовершенствованными по сопоставлению с качеством и чертами продукта, обозначенными в приложении № 3 к истинному Договору. В 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме данном случае изменение реального Контракта оформляется в порядке, установленном в пт 12.4 реального Контракта.

4.5. Упаковка и маркировка продукта должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка ввезенного продукта - интернациональным эталонам 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме упаковки.

4.6. Маркировка продукта должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адресок изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

4.7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке продукта.

4.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность продукта при транспортировке и 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.9. Уборка и вывоз упаковки делается силами Поставщика в течение 1 (1-го) денька после денька поставки продуктов либо за его счет.

    4.10. В денек отгрузки продукта Поставщик 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме должен передать Покупателю оригиналы товарно-транспортных затратных и счетов-фактур, Акт приемки-передачи продукта, составленный по форме приложения № 4 к истинному Договору, подписанный Поставщиком, в 2-ух экземплярах, свидетельство о безопасности конструкции тс (БКТС); сертификат 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии о согласовании поставляемого изделия требованиям безопасности системы ГОСТ Р; санитарно-эпидемиологического заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека либо гигиенический 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме сертификат, ПТС, сервисную книгу, аннотацию (управление по эксплуатации) на российском языке, грузовая таможенная декларация (в случае, если продукты собраны за пределами РФ) и остальные документы, нужные для постановки тс на 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме учет в органах ГИБДД, документы, неотклонимые для данного вида продукта, и другие документы, подтверждающие качество продукта, оформленные в согласовании с законодательством Русской Федерации, технические и другие документы в согласовании с Техническими заданиями.

4.11. В 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме случае поставки плохого продукта Поставщик должен безвозмездно убрать недочеты продукта в течение 5 (5) дней с момента заявления о их Покупателем или компенсировать расходы Покупателя на устранение недочетов продукта.

В случае существенного нарушения требований 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме к качеству продукта Поставщик должен в течение 5 (5) дней поменять плохой продукт продуктом, подходящим условиям Контракта.

4.12. В случае поставки некомплектного продукта Поставщик должен доукомплектовать продукт в течение 5 (5) дней с момента заявления Покупателем 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме такового требования.

4.13. По итогам приемки продукта при наличии документов, обозначенных в п. 4.10 реального Контракта, и при отсутствии претензий относительно свойства, количества, ассортимента, комплектности и других черт продукта Клиент подписывает Акт приемки-передачи продукта 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме (Приложение № 4 к истинному Договору) в 2 (2-ух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Клиент вправе:

5.1.1. Добиваться от Поставщика соответствующего выполнения обязанностей в согласовании с критериями Контракта.

5.1.2. Добиваться 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме от Поставщика представления соответствующим образом оформленных документов, обозначенных в ст. 4 Контракта, подтверждающих выполнение обязанностей в согласовании с критериями Контракта.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе выполнения обязанностей Поставщика по истине Договору.

5.1.4. Производить контроль 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме за порядком и сроками поставки продуктов.

5.1.5. Для проверки соответствия свойства поставляемых продуктов завлекать независящих профессионалов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом.

5.1.6. Ссылаться на недочеты поставляемых продуктов, в том числе в части количества 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме, ассортимента, комплектности и цены этих продуктов, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами Столичной области проверок использования средств, по Договору.

5.2. Клиент должен:

5.2.1. Вовремя принять и оплатить поставку продуктов в согласовании с критериями 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме Контракта.

5.2.2. Не позже 30 дней с момента появления права требования оплаты неустойки от Поставщика навести Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки, рассчитанной в согласовании 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме с положениями законодательства и критериями Контракта.

5.2.3. При неоплате Поставщиком неустойки в течение 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки, обозначенного в претензионном письме, навести в трибунал исковое заявление с требованием оплаты неустойки 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме рассчитанной в согласовании с положениями законодательства и критериями Контракта.

5.2.4. В течение 40 дней с даты фактического выполнения обязательства Поставщиком принять нужные меры по взысканию неустойки за весь период просрочки выполнения 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме обязательства, предусмотренного Контрактом, а конкретно востребовать оплаты неустойки, рассчитанной в согласовании с положениями законодательства и критериями Контракта за весь период просрочки выполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки в течение обозначенного срока навести 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме в трибунал исковое заявление с надлежащими требованиями.

5.2.5. При направлении в трибунал искового заявления с требованиями о расторжении Контракта сразу заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в согласовании с положениями законодательства и критериями Контракта.

5.2.6. Не 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме допускать расторжения Контракта по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания добиваться от Поставщика оплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее выполнение обязанностей, предусмотренных Контрактом, и Поставщиком такая неустойка 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме не оплачена.

5.2.7. В случае если окончание срока деяния Контракта повлекло прекращение обязанностей Сторон по Договору, но при всем этом имеются основания добиваться от Поставщика оплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее выполнение обязанностей по Договору 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме:

5.2.7.1. В течение 10 дней, с даты окончания срока деяния Контракта, навести Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки, рассчитанной в согласовании с требованиями 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме законодательства и критериями Контракта за весь период просрочки выполнения.

5.2.7.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки не позже 10 дней, с даты истечения срока для оплаты неустойки, обозначенного в претензионном письме, навести в трибунал исковое 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме заявление с требованием об оплате неустойки, рассчитанной в согласовании с требованиями законодательства и критериями Контракта за весь период просрочки выполнения.

5.2.8. При обнаружении несоответствия количества, ассортимента, комплектности и цены поставленных продуктов условиям Контракта 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме вызвать полномочных представителей Поставщика для представления объяснений в отношении поставленных продуктов.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Добиваться подписания, в согласовании с п. 4.13 реального Контракта, Покупателем Акта приемки-передачи продуктов по истине Договору.

5.3.2. Добиваться своевременной оплаты 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме за поставленные продукты в согласовании со ст. 2 Контракта.

5.3.3. Вербование Поставщиком других лиц - субпоставщиков к выполнению собственных обязанностей по истине Договору не допускается.

5.3.4. Запрашивать у Покупателя предоставления объяснений и уточнений по вопросам 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме поставки продуктов в рамках реального Контракта.

5.4. Поставщик должен:

5.4.1. Вовремя и соответствующим образом поставить продукты в согласовании с критериями Контракта.

5.4.2. Предоставить Покупателю декларацию о стране происхождения продукта и/либо документы, подтверждающие, что 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме продукт произведен на местности Русской Федерации, если наличие такового документа предвидено законодательством Русской Федерации и такие документы в согласовании с законодательством Русской Федерации передаются вкупе с продуктом.

5.4.3. Представить по запросу Покупателя 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме в сроки, обозначенные в таком запросе, информацию о ходе выполнения обязанностей по истине Договору.

5.4.4. Представить Покупателю сведения об изменении собственного фактического местопребывания в срок не позже 5 дней со денька соответственного конфигурации. В случае 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме непредставления в установленный срок извещения об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адресок, обозначенный в реальном Договоре.

5.4.5. Исполнять другие обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

5.4.6. Иметь на местности субъекта РФ, в каком эксплуатируется 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме продукт, как в Краснодарском крае, так и в Столичной области, авторизованные сервисные центры производителя поставляемого продуктов, с целю проведения Покупателем соответствующего текущего сервисного обслуживания продукта либо заключить контракт, другим методом 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме позволяющий создавать сервисное сервис продукта Покупателем, не противоречащее способности проведения гарантийного обслуживания этого продукта.

5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения реального Контракта:

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме суда о признании его нулем и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Русской Федерации об административных правонарушениях, также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и другим 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме неотклонимым платежам в бюджеты хоть какого уровня либо муниципальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превосходит 25% балансовой цены активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.5.2. Не обременен обязанностями имущественного нрава 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме, способными помешать выполнению обязанностей по истине Договору.

5.5.3. За последние два года не нарушал договорных обязанностей и не причинял вреда (или погасил причиненный вред) по аналогичным договорам.

Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме качество и безопасность поставляемого продукта в согласовании с действующими эталонами, утвержденными в отношении данного вида продукта, и наличием сертификатов, неотклонимых для данного вида продукта, оформленных в согласовании с действующим русским законодательством.

В 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки продуктов, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их неотклонимом членстве в саморегулируемых организациях, Поставщик должен обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию, в течение всего срока 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме выполнения Контракта.

6.2. Качество продукта, поставляемого по истине Договору, должно соответствовать установленным в Русской Федерации муниципальным эталонам, техническим регламентам либо техническим условиям изготовителей поставляемого продукта и требованиям реального Контракта, изложенным в 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме показателях свойства технических черт, определенных при размещении заказа на право заключения договора на поставку тс для организации транспортного обслуживания пассажиров в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме 2014 в г. Сочи, и закрепленным в Техническом задании.

6.3. На поставляемый продукт Поставщик предоставляет гарантию свойства в согласовании с нормативными документами на данный вид продукта.

Гарантийный срок на поставляемый продукт определяется в 24 месяца с момента 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме передачи продукта Поставщиком Покупателю. Наличие гарантии свойства удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) либо проставлением соответственной записи на маркировочном ярлычке поставленного продукта.

6.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме собственный счет создавать нужный ремонт, устранение недочетов в согласовании с требованиями действующего законодательства. Выполнение гарантийных обязанностей должно осуществляться авторизованными сервисными центрами производителя поставляемых продуктов или мобильными ремонтными бригадами авторизированных сервисных центров производителя поставляемых продуктов. Поставщик 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме должен обеспечить восстановление работоспособности продукта в гарантийный срок без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем критерий эксплуатации, установленных производителем продукта. При всем этом доставка подлежащего гарантийному ремонту продукта до 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме сервисного центра и возврат его Покупателю осуществляются за счет Поставщика Срок устранения неисправности по гарантийному случаю без подмены девайсов узлов и деталей - 24 часа; при подмене девайсов узлов и деталей 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме – 48 часов с момента извещения Покупателем Поставщика о произошедшем страховом случае. По мере надобности срок устанавливается по согласованию, при всем этом срок ремонта не должен быть более 5 дней. При выполнении гарантийных работ сроком более 5 дней 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме, гарантийный срок продлевается на соответственный срок, а Поставщик по просьбе Покупателя должен предоставить ему аналогичный продукт на время гарантийного ремонта.

6.5. На поставляемый продукт Поставщик предоставляет гарантию свойства производителя в согласовании с 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме нормативными документами на данный вид продукта.

Гарантийный срок на поставляемый продукт определяется в Техническом задании.

Наличие гарантии свойства удостоверяется наличием гарантийного талона (сертификата) либо проставлением соответственной записи на маркировочном ярлычке поставленного продукта.

Статья 7. Ответственность 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме Сторон

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее выполнение собственных обязанностей по истине Договору Стороны несут ответственность в согласовании с действующим законодательством Русской Федерации.

7.2. В случае просрочки выполнения Покупателем обязательства по оплате Цены Контракта Поставщик вправе 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме востребовать от Покупателя уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый денек просрочки выполнения обязательства по оплате Цены Контракта начиная со денька, последующего за деньком истечения установленного реальным Контрактом срока выполнения обязательства по 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме оплате Цены Контракта. Размер таковой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на денек уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Русской Федерации от Цены Контракта.

7.3. В случае просрочки выполнения Поставщиком 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме собственных обязанностей по поставке продуктов в том либо ином периоде поставки, установленном в Графике поставки (приложение № 2 к истинному Договору), на срок до 10 дней Поставщик должен в течение 5 (5) банковских дней после получения от Покупателя 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме соответственного извещения уплатить Покупателю неустойку в размере 1 (1-го) процента от цены продуктов, подлежащих поставке в соответственном периоде, за каждый денек просрочки выполнения обязательства по поставке продуктов в соответственном периоде поставки, начиная 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме со денька, последующего за деньком истечения такового периода, установленного Графиком поставки.

В случае просрочки выполнения Поставщиком обязательства на срок более 10 дней размер неустойки возрастает до 3 (3-х) процентов от цены продуктов, подлежащих поставке в соответственном 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме периоде, за каждый денек просрочки.

7.4. В случае поставки некачественных продуктов Поставщик должен в течение 5 (5) банковских дней после получения от Покупателя соответственного извещения уплатить Покупателю неустойку в размере 1 (1-го) процента от цены поставленных некачественных 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме продуктов, определенной в согласовании со Спецификацией поставляемых продуктов (приложение № 1 к истинному Договору), за каждый денек с момента направления Поставщику такового извещения, содержащего требование о безвозмездном устранении недочетов продуктов (или 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме возмещении собственных расходов на устранение недочетов продукта, или подмене плохого продукта продуктом соответствующего свойства).

В случае непредставления Поставщиком соответствующего выполнения соответственного обязательства (устранения недочетов продуктов ненадлежащего свойства/поступления на банковский счет Покупателя суммы 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме его расходов на устранение недочетов продукта/приемки Покупателем высококачественных продуктов, поставленных взамен продуктов ненадлежащего свойства) в течение 5 дней размер неустойки возрастает до 3 (3-х) процентов от цены поставленных некачественных продуктов, определенной в согласовании 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме со Спецификацией поставляемых продуктов (приложение 1 к истинному Договору), за каждый денек до момента соответствующего выполнения Поставщиком соответственного обязательства.

7.5. В случае поставки некомплектного продукта Поставщик должен в течение 5 (5) банковских дней после получения от Покупателя соответственного 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме извещения уплатить Покупателю неустойку в размере 1 (1-го) процента от цены таких продуктов за каждый денек с момента направления Поставщику требования о доукомплектовании продукта (подмене некомплектного продукта комплектным).

В случае непредставления Поставщиком 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме соответствующего выполнения соответственного обязательства (доукомплектования продукта/приемки Покупателем продукта, поставленного взамен некомплектного продукта) в течение 10 дней размер неустойки возрастает до 3 (3-х) процентов от цены таких продуктов за каждый денек до момента 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме соответствующего выполнения Поставщиком соответственного обязательства.

7.6. В случае неисполнения либо ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного реальным Контрактом, Клиент производит оплату по Договору за вычетом соответственного размера неустойки либо вычитает из других сумм представленных Поставщиком Покупателю 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме в качестве обеспечения выполнения реального контракта без процедуры судебного разбирательства.

7.7. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком собственных обязанностей последний в течение 5 (5) банковских дней с 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме даты подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает неустойку в размере 30 (30) процентов от суммы непоставленных продуктов, предусмотренных Контрактом.

7.8. Стороны реального Контракта освобождаются от уплаты неустойки, если обоснуют, что просрочка выполнения соответственного обязательства 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме произошла вследствие неодолимой силы либо по вине другой Стороны.

7.9. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Русской Федерации сведений, обозначенных в представленных документах, несет Поставщик.

7.10. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме продукта и/либо завышения его цены Поставщик производит возврат Покупателю лишне уплаченных денег.

Статья 8. Порядок расторжения Контракта.

8.1. Реальный Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- по просьбе Покупателя 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме.

8.2. Клиент вправе расторгнуть Контракт в однобоком внесудебном порядке, предупредив об этом Поставщика в письменной форме за 10 дней до даты такового расторжения в последующих случаях:

8.2.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком, которое принесло убытки Покупателю.

8.2.2. В случае 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме просрочки поставки продукта более чем на 15 календарных дней.

8.2.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на шаге размещения заказа, обозначенного в преамбуле реального Контракта.

8.2.4. В случае 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме установления факта предоставления недостоверной банковской гарантии.

8.2.5. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица либо наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика нулем и об открытии конкурсного производства.

8.2.6. В случае установления факта приостановления деятельности 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Русской Федерации об административных правонарушениях.

8.2.7. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и другим неотклонимым платежам в бюджеты хоть какого уровня либо муниципальные внебюджетные фонды 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме за прошедший календарный год, размер которой превосходит 25% (20 5 процентов) балансовой цены активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие обозначенной задолженности 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме в согласовании с законодательством Русской Федерации.

8.3. Сторона, которой ориентировано предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позже 5 (5) календарных дней с даты его получения.

8.4. Расторжение Контракта 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме по соглашению Сторон делается методом подписания соответственного соглашения о расторжении.

8.5. В случае расторжения реального Контракта по инициативе хоть какой из Сторон Стороны создают сверку расчетов, которой подтверждается объем продуктов, переданных Поставщиком.

Статья 9. Обеспечение 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме выполнения Контракта

9.1. Поставщик произвел обеспечение выполнения Контракта в виде _________________________________________ (указывается форма, в какой предоставляется обеспечение выполнения обязанностей) на сумму _______________ рублей, что подтверждается _____________________________.

9.2. В случае если по любым причинам обеспечение выполнения реального 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме Контракта не стало быть реальным, окончило свое действие либо другим образом закончило обеспечивать выполнение Поставщиком собственных обязанностей по истине Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (10) банковских дней с момента, когда соответственное обеспечение выполнения 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме Контракта не стало действовать, предоставить Покупателю другое (новое) соответствующее обеспечение выполнения Контракта на тех же критериях и в том же размере, которые указаны в истинной статье Контракта.

Действие обозначенного пт не распространяется на случаи 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме, если Поставщиком предоставлена недостоверная банковская гарантия и (либо) недостоверные сведения о поручителе.

Статья 10. Происшествия неодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное либо частичное неисполнение собственных обязанностей по истине Договору в 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме случае, если оно явилось следствием событий неодолимой силы, а конкретно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, конфигурации законодательства, препятствующих соответствующему выполнению обязанностей по истине Договору, также других чрезвычайных событий, подтвержденных в 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме установленном законодательством порядке, которые появились после заключения реального Контракта и конкретно воздействовали на выполнение Сторонами собственных обязанностей, также которые Стороны были не в состоянии предугадать и предупредить.

10.2. При пришествии таких событий срок 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме выполнения обязанностей по истине Договору отодвигается соразмерно времени деяния данных событий постольку, так как эти происшествия существенно оказывают влияние на выполнение реального Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой соответствующее выполнение обязанностей оказалось неосуществимым 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме вследствие появления событий неодолимой силы, должна в течение 5 (5) календарных дней с даты появления таких событий уведомить в письменной форме другую Сторону об их появлении, виде и вероятной длительности деяния.

10.4. Если 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме происшествия, обозначенные в п. 10.1 реального Контракта, будут продолжаться более 2 (2-ух) календарных месяцев с даты соответственного извещения, любая из Сторон вправе расторгнуть реальный Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с пришествием таких 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме событий.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае появления всех противоречий, претензий и разногласий, также споров, связанных с исполнением реального Контракта, Стороны решают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольческом порядке с 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда городка Москвы Стороны воспримут меры к его 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть ориентирована в письменном виде. По приобретенной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позже 15 (пятнадцати) календарных дней с 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок значит признание требований претензии.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адресок и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адресок и реквизиты организации 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме (учреждения, предприятия), которой ориентирована претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат валютной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В доказательство заявленных требований к претензии должны 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме быть приложены соответствующим образом оформленные и заверенные нужные документы или выписки из их.

В претензии могут быть указаны другие сведения, которые, по воззрению заявителя, будут содействовать более резвому и правильному ее рассмотрению 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме, беспристрастному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами собственных обязанностей и недостижения обоюдного согласия споры по истине Договору разрешаются в Арбитражном суде городка Москвы.

Статья 12. Срок деяния, порядок конфигурации Контракта

12.1. Контракт вступает в силу со денька 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2013 г.

12.2. Истечение обозначенного в п. 12.1 срока деяния Контракта тянет прекращение обязанностей по Договору.

12.3. Изменение и дополнение реального Контракта вероятны по соглашению Сторон. Все конфигурации и дополнения 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме оформляются в письменном виде методом подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами

Статья 13. Остальные условия

13.1. Все извещения 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме Сторон, связанные с исполнением реального Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, обозначенному в ст. 14 реального Контракта, либо с внедрением факсимильной связи, электрической почты 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме с следующим предоставлением оригинала. В случае направления извещений с внедрением почты извещения числятся приобретенными Стороной в денек фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления извещений средством факсимильной связи и электрической почты извещения числятся приобретенными 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме Стороной в денек их отправки.

13.2. Стороны должны оформить Контракт в 3 (3-х) экземплярах, один экземпляр Поставщику, два Покупателю.

13.3. Во всем, что не предвидено реальным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Русской Федерации.

13.4. Неотъемлемыми 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА - О проведении открытого аукциона в электронной форме частями Контракта являются: приложение № 1 "Спецификация поставляемых продуктов", приложение № 2 "График поставки", приложение № 3 "Техническое задание на поставку», приложение № 4 "Форма Акта приемки-передачи продукта".

^ Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Клиент:


М.П. _____________________/___________________/ «___»_________201_ г.



8-5-innovacionnaya-i-eksperimentalnaya-rabota-obsheobrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-na-period-2011-2016-uch-g.html
8-administrativno-hozyajstvennaya-rabota-analiz-uchebno-vospitatelnoj-raboti-za-2011-2012uchebnij-god-i-osnovnie.html
8-anonimnaya-staya-konrad-lorenc-agressiya-konrad-lorenc-1903-1989-vidayushijsya-avstrijskij-uchenij-laureat.html